RESOLUCIONES GERENCIALES

RESOLUCIONES GERENCIA GENERAL 2024

NÚMERO DE DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN
N° 081-2024-GG-EPSSMU S.A.	Aprobar el Plan de Comunicación de la EPSSMU S.A. ante Déficit Hídrico 2024-2025.	12-09-2024	Descargar ⬇
N° 078-2024-GG-EPSSMU S.A.	Conformar el Comité Operativo de Emergencia para ejecutar el Plan de Contingencia del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de la EPSSMU S.A. ante déficit hídrico – 2024 – 2025.	28-08-2024	Descargar ⬇
N° 077-2024-GG-EPSSMU S.A.	Aprobar el Plan de Contingencia del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de la EPSSMU S.A. ante déficit hídrico – 2024 – 2025.	27-08-2024	Descargar ⬇
N° 076-2024-GG-EPSSMU S.A.	Autorizar la incorporación de un crédito suplementario con financiamiento de donaciones y transferencias, otorgado por el OTASS, en el presupuesto institucional del año 2024, por S/. 44,457.00.	27-08-2024	Descargar ⬇
N° 075-2024-GG-EPSSMU S.A.	Aprobar la liquidación del contrato de consultoría de obra N° 004-2023-GAF/LOG, para la supervisión de obra IOARR “Remodelación del sistema de abastecimiento de agua potable, en la optimización de la captación quebrada Goncha, PTAP N° 01 antigua y PTAP nueva de la EPSSMU S.A.” por S/. 119.542.60.	22-08-2024	Descargar ⬇
N° 074-2024-GG-EPSSMU S.A.	Aprobar la baja de bienes.	21-08-2024	Descargar ⬇
N° 072-2024-GG-EPSSMU S.A.	Designar al Sr. Leonor Dávila Monteza como Secretario Técnico (ST) Suplente N° 02 del PAD de la EPSSMU S.A.	09-08-2024	Descargar ⬇
N° 069-2024-GG-EPSSMU S.A.	Aprobar y autorizar la incorporación de saldo de balance 2023, modificación presupuestaria en el nivel institucional de tipo 002 crédito suplementario para el año fiscal 2024-donaciones y transferencias S/. 33,200.00.	17-07-2024	Descargar ⬇
N° 068-2024-GG-EPSSMU S.A.	Aprobar la liquidación del contrato de obra: Contrato de Ejecución de Obra N° 001-2023-GAF/LOG, para la ejecución de la obra IOARR “Remodelación del sistema de abastecimiento de agua potable, en la optimización de la captación quebrada Goncha, PTAP N° 01 antigua y PTAP nueva de la EPSSMU S.A.” con una inversión de S/. 2,023,902.59.	05-07-2024	Descargar ⬇
N° 067-2024-GG-EPSSMU S.A.	Designar a partir de la fecha Gerente de Asesoría Jurídica de la EPSSMU S.A., como funcionario responsable de monitoreo del proceso de implementación y seguimiento de las recomendaciones 3 y 6 derivadas del informe de auditoría denominado “Reporte de deficiencia significativa, periodo 2019 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023”, conforme a lo regulado en la Directiva N° 014-2020-CG/SESNC, a efectos de que se implementen al 31 de diciembre del 2024.	28-06-2024	Descargar ⬇
N° 066-2024-GG-EPSSMU S.A.	Implementar la Política de Información del Buen Gobierno Corporativo de la EPSSMU S.A.	21-06-2024	Descargar ⬇
N° 065-2024-GG-EPSSMU S.A.	Implementar la Política de Desempeño Ambiental del Buen Gobierno Corporativo de la EPSSMU S.A.	21-06-2024	Descargar ⬇
N° 064-2024-GG-EPSSMU S.A.	Aprobar el formato o modelo de Acta de Reposición por mandato judicial.	21-06-2024	Descargar ⬇
N° 063-2024-GG-EPSSMU S.A.	Implementar la Política de RR.HH. del Buen Gobierno Corporativo de la EPSSMU S.A.	21-06-2024	Descargar ⬇
N° 062-2024-GG-EPSSMU S.A.	Implementar la Política de Delegación de Facultades del Buen Gobierno Corporativo de la EPSSMU S.A.	21-06-2024	Descargar ⬇
N° 058-2024-GG-EPSSMU S.A.	Designar a los responsables de brindar la información para el Portal de Transparencia Estándar – PTE.	21-06-2024	Descargar ⬇
N° 057-2024-GG-EPSSMU S.A.	Aprobar las bases administrativas del procedimiento de selección correspondiente a la Subasta Inversa Electrónica N° 002-EPSSMU S.A.-1, suministro de combustible Diesel B5 S-50 por la cantidad de 3,615 GLN, para el abastecimiento de las unidades vehiculares de la EPSSMU S.A.	20-06-2024	Descargar ⬇
N° 056-2024-GG-EPSSMU S.A.	Designar el órgano encargado de las contrataciones de la EPSSMU S.A., para que se lleve a cabo el procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica N° 002-2024-EPSSMU S.A.-1 para el suministro de para el suministro de combustible Diesel B5 S-50 por la cantidad de 3,615 GLN.	18-06-2024	Descargar ⬇
N° 055-2024-GG-EPSSMU S.A.	Reconformar el equipo de Buen Gobierno Corporativo de la EPSSMU S.A.	12-06-2024	Descargar ⬇
N° 054-2024-GG-EPSSMU S.A.	Aprobar el expediente de contratación de la subasta inversa electrónica N° 002-2024-EPSSMU S.A.-1, para el suministro de combustible Diesel B5 S-50 por la cantidad de 3,615 GLN, destinados a abastecer combustible de las unidades vehiculares y equipos de la EPSSMU S.A.	12-06-2024	Descargar ⬇
N° 053-2024-GG-EPSSMU S.A.	Ejecutar el acta de modificación de fecha 15/05/2024 del convenio colectivo de fecha 14/02/2024, relativo al Acta de Negociación Colectiva N° 002-2022 de fecha 11/02/2022.	10-06-2024	Descargar ⬇
N° 052-2024-GG-EPSSMU S.A.	Designar como inspector al Ing. Henry Hurtado Collantes, quien es el Coordinador de Proyectos de la EPSSMU S.A. para la actividad: limpieza, descolmatación y encausamiento de la quebrada Goncha, distrito de Bagua Grande.	05-06-2024	Descargar ⬇
N° 051-2024-GG-EPSSMU S.A.	Otorgar poder general y especial a Pedro Molero Cervera a efectos que atienda los informes y demás documentos emitidos por la secretaria técnica titular o suplente de los procedimientos disciplinarios que se desarrollen en la EPSSMU S.A.	28-05-2024	Descargar ⬇
N° 050-2024-GG-EPSSMU S.A.	Implementar la aprobación de la política de relacionamiento con los grupos de interés del Buen Gobierno Corporativo de la EPSSMU S.A.	22-05-2024	Descargar ⬇
N° 049-2024-GG-EPSSMU S.A.	Implementar la aprobación de la política de gestión integral de riesgos del Buen Corporativo de la EPSSMU S.A.	22-05-2024	Descargar ⬇
N° 048-2024-GG-EPSSMU S.A.	Implementar la aprobación de la política de sucesión de los principales ejecutivos del Buen Gobierno Corporativo de la EPSSMU S.A.	22-05-2024	Descargar ⬇
N° 047-2024-GG-EPSSMU S.A.	Implementar la aprobación de la política de sucesión del Buen Gobierno Corporativo de la EPSSMU S.A.	22-05-2024	Descargar ⬇
N° 046-2024-GG-EPSSMU S.A.	Implementar la aprobación de la política de remuneración del Buen Gobierno Corporativo de la EPSSMU S.A.	22-05-2024	Descargar ⬇
N° 045-2024-GG-EPSSMU S.A.	Implementar la aprobación de la política de designación del Buen Gobierno Corporativo de la EPSSMU S.A.	22-05-2024	Descargar ⬇
N° 044-2024-GG-EPSSMU S.A.	Implementar la aprobación de la política de gestión del Buen Gobierno Corporativo de la EPSSMU S.A.	22-05-2024	Descargar ⬇
N° 043-2024-GG-EPSSMU S.A.	Designar al comité de recepción de obra IOARR: Renovación de la red de distribución de agua potable de los Jr. Nicolás de Piérola C-01 y Amazonas C-03, del sector Pueblo Nuevo.	14-05-2024	Descargar ⬇
N° 042-2024-GG-EPSSMU S.A.	Aprobar la contratación complementaria del contrato por comparación de precios N° 001-2023-GAF/LOG de fecha 14/08/2023, para la adquisición de 1 264 KG de cloro líquido para el tratamiento de agua potable en la PTAP de la EPSSMU S.A.	13-05-2024	Descargar ⬇
N° 041-2024-GG-EPSSMU S.A.	Aprobar y autorizar la incorporación de crédito suplementario, modificación presupuestaria en el nivel institucional de tipo 002, crédito suplementario para el año fiscal 2024, fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados S/. 197,996.30.	09-05-2024	Descargar ⬇
N° 040-2024-GG-EPSSMU S.A.	Autorizar el pago de la valorización N° 02, por mayores metrados de la obra “Remodelación del sistema de abastecimiento de agua potable, en la optimización de la captación quebrada Goncha, PTAP N° 01 antigua y PTAP nueva de la EPSSMU S.A.”	19-04-2024	Descargar ⬇
N° 039-2024-GG-EPSSMU S.A.	Aprobar las bases administrativas del procedimiento de selección correspondiente a la adjudicación simplificada N° 001-2024-EPSSMU S.A. para la adquisición de de 8.000 KG de cloro líquido y 14.000 KG de sulfato de aluminio granulado tipo A, para el tratamiento de agua potable en la PTAP-EPSSMU S.A.-periodo abril a diciembre de 2024.	16-04-2024	Descargar ⬇
N° 038-2024-GG-EPSSMU S.A.	Aprobar el expediente de contratación: Adjudicación Simplificada N° 001-2024-EPSSMU S.A. para la adquisición de 8.000 KG de cloro líquido y 14.000 KG de sulfato de aluminio granulado tipo A, para el tratamiento de agua potable en la PTAP-EPSSMU S.A.-periodo abril a diciembre de 2024.	12-04-2024	Descargar ⬇
N° 037-2024-GG-EPSSMU S.A.	Encargar el acceso a la información pública de la EPSSMU S.A.	10-04-2024	Descargar ⬇
N° 035-2024-GG-EPSSMU S.A.	Aprobar y autorizar la incorporación de saldo de balance 2023, para el año fiscal 2024, de fuente de financiamiento, Donaciones y Transferencias S/. 33,200.00.	01-04-2024	Descargar ⬇
N° 034-2024-GG-EPSSMU S.A.	Aprobar y autorizar la incorporación de saldo de balance 2023, para el año fiscal 2024, de fuente de financiamiento, RDR S/. 161, 850.00.	01-04-2024	Descargar ⬇
N° 033-2024-GG-EPSSMU S.A.	Implementar la aprobación del Plan de Inversiones del año 2024-2025.	21-03-2024	Descargar ⬇
N° 032-2024-GG-EPSSMU S.A.	Otorgar poder general y especial al gerente de operaciones: Limbert Alcántara Bautista, a efectos que atienda los informes y demás documentos emitidos por la secretaría técnica titular o suplente de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios que se desarrollen en la EPSSMU S.A.	15-03-2024	Descargar ⬇
N° 031-2024-GG-EPSSMU S.A.	Aprobar el Plan de Mejora de Gestión Operacional-PMGO 2024 de la EPSSMU S.A.	18-03-2024	Descargar ⬇
N° 030-2024-GG-EPSSMU S.A.	Aprobar y autorizar la incorporación de saldo de balance 2023, para el año fiscal 2024, de fuente de financiamiento, RDR, S/. 8,030.00.	15-03-2024	Descargar ⬇
N° 029-2024-GG-EPSSMU S.A.	Aprobar la implementación del fondo de caja chica de la EPSSMU S.A., con fuente de financiamiento, RDR, S/. 1, 500.	13-03-2024	Descargar ⬇
N° 027-2024-GG-EPSSMU S.A.	Aprobar el Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la EPSSMU S.A.	13-03-2024	Descargar ⬇
N° 026-2024-GG-EPSSMU S.A.	Conformar el comité de caja de la EPSSMU S.A.	12-03-2024	Descargar ⬇
N° 025-2024-GG-EPSSMU S.A.	Designar al comité de recepción de la obra: Remodelación del sistema de abastecimiento de agua potable en la optimización de la captación quebrada Goncha, PTAP N° 01 antigua y PTAP nueva de la EPSSMU S.A.	12-03-2024	Descargar ⬇
N° 024-2024-GG-EPSSMU S.A.	Implementar la aprobación de la “Directiva para la gestión de los certificados médicos particulares, certificados de salud, certificados de incapacidad temporal para el trabajo y la solicitud de reembolso de prestaciones, asumidos por la EPSSMU S.A.	12-03-2024	Descargar ⬇
N° 023-2024-GG-EPSSMU S.A.	Designar a la Sra. María Concepción Huamán Huamán, en adicción a sus funciones, como Secretaria Técnica (ST) suplente del Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) de la EPSSMU S.A.	06-03-2023	Descargar ⬇
N° 022-2024-GG-EPSSMU S.A.	Aprobar la presentación adicional de supervisión de obra N° 01 del contrato de consultoría de obra N° 004-2023-GAF/LOG: ” Contratación del Servicios de Consultoría de Obra, para la supervisión de la obra de remodelación del sistema de abastecimiento de agua potable, en la optimización de la captación quebrada Goncha, PTAP N° 01 antigua y PTAP nueva de la EPSSMU S.A.”, por el monto de S/. 9,350.42.	06-03-2024	Descargar ⬇
N° 021-2024-GG-EPSSMU S.A.	Implementar la aprobación del Plan Operativo Institucional de la EPSSMU S.A.	28-02-2024	Descargar ⬇
N° 020-2024-GG-EPSSMU S.A.	Reconformar el equipo de Gobierno Corporativo de la EPSSMU S.A.	28-02-2024	Descargar ⬇
N° 019-2024-GG-EPSSMU S.A.	Conformar el comité de costos, del periodo 2024, de la EPSSMU S.A.	28-02-2024	Descargar ⬇
N° 018-2024-GG-EPSSMU S.A.	Aprobar las bases administrativas del procedimiento de selección correspondiente a la subasta inversa electrónica N° 002-2024-EPSSMU S.A./OEC, primera convocatoria “Adquisición de 2,592 GLN de Diesel B5 S-50, para el abastecimiento de agua potable mediante cisterna, en el marco del Convenio N° 004-2024-VIVIENDA.	26-02-2024	Descargar ⬇
N° 017-2024-GG-EPSSMU S.A.	Designar al órgano encargado de contrataciones de la EPSSMU S.A. para que lleve a cabo el procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica N° 002-2024-EPSSMU S.A. para el suministro de combustible Diesel B5 S-50 por la cantidad de 2,592 GLN.	21-02-2024	Descargar ⬇
N° 016-2024-GG-EPSSMU S.A.	Aprobar y autorizar la incorporación de saldo de balance 2023, para el año fiscal 2024, de fuente de financiamiento, donaciones y transferencias, por el monto de S/. 16,004.00.	16-02-2024	Descargar ⬇
N° 015-2024-GG-EPSSMU S.A.	Aprobar el expediente de contratación de la Subasta Inversa Electrónica N° 002-2024-EPSSMU S.A. para el suministro de combustible Diesel B5 S-50 por 2,592 GLN, para abastecer de combustible al camión cisterna para la distribución gratuita de agua potable a la población con condición de pobreza y extrema pobreza en el ámbito urbano de responsabilidad de la EPSSMU S.A.	15-02-2024	Descargar ⬇
N° 014-2024-GG-EPSSMU S.A.	Modificación presupuestaria a nivel institucional, aprobar y autorizar la incorporación de mayores ingresos públicos provenientes de saldos de balance 2023, al presupuesto institucional de la EPSSMU S.A. para el año fiscal 2024, por el monto de S/. 213,990.00.	08-02-2024	Descargar ⬇
N° 013-2024-GG-EPSSMU S.A.	Aprobar la Primera Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la EPSSMU S.A.	08-02-2024	Descargar ⬇
N° 012-2024-GG-EPSSMU S.A.	Aprobar la reducción de obra N° 01 del Contrato de Ejecución de Obra N° 001-2023-GAF/LOG. “Remodelación del sistema de abastecimiento de agua potable en la optimización de la captación quebrada Goncha, PTAP N° 01 antigua y PTAP nueva de la EPSSMU S.A.”	08-02-2024	Descargar ⬇
N° 011-2024-GG-EPSSMU S.A.	Autorizase el registro de S/. 19,462.48, en los sistemas administrativos que correspondan, para dicho pago en favor de la Sra. Vanessa Chumacero Heredia.	31-01-2024	Descargar ⬇
N° 010-2024-GG-EPSSMU S.A.	Autorizase el registro de S/. 44,000.00, en los sistemas administrativos que correspondan, para el pago de 10 armadas de S/. 200.00 a cada uno de los 22 trabajadores del año 2022, por concepto del bono establecido en el convenio colectivo 2022.	31-01-2024	Descargar ⬇
N° 009-2024-GG-EPSSMU S.A.	Autorizase el registro de S/. 25,000.00, en los sistemas administrativos que correspondan, para dicho pago en favor del Sr. Gregorio Caro Nevado, conforme al cronograma establecido en la transacción extrajudicial celebrada el 05/10/2023.	31-01-2024	Descargar ⬇
N° 008-2024-GG-EPSSMU S.A.	Autorizase el registro de S/. 19,462.48, en los nuevos sistemas administrativos que correspondan, para dicho pago en favor de Vanessa Chumacero Heredia, conforme al cronograma establecido en el acto jurídico a la sentencia celebrada el 09/01/2024 en el marco del Exp. N° 00034-2022-0-0107-JR-LA-01.	31-01-2024	Descargar ⬇
N° 007-2024-GG-EPSSMU S.A.	Autorizase la incorporación de un crédito suplementario con financiamiento de donaciones y transferencias otorgado por el MVCS en el Presupuesto Institucional, correspondiente al año 2024.	26-01-2024	Descargar ⬇
N° 006-2024-GG-EPSSMU S.A.	Aprobar la prestación adicional de obra N° 02 del contrato de ejecución de obra N° 001-2023-GAF/LOG: “Remodelación del sistema de abastecimiento de agua potable en la optimización de la captación quebrada Goncha, PTAP N° 01 antigua y PTAP nueva de la EPSSMU S.A.”	23-01-2024	Descargar ⬇
N° 005-2024-GG-EPSSMU S.A.	Dejar sin efecto la Resolución de Gerencia General N° 078-2023/EPSSMU S.A./GG de fecha 26/06/2023.	22-01-2024	Descargar ⬇
N° 004-2024-GG-EPSSMU S.A.	Designar como coordinador titular y suplente para las acciones de brindar atención, seguimiento, absolución oportuna y eficaz a los requerimientos, coordinación previa y participación en las acciones de supervisión dispuesta por SUNASS.	18-01-2024	Descargar ⬇
N° 003-2024-GG-EPSSMU S.A.	Aprobar el calendario acelerado de avance de obra, valorizado actualizado por ampliación de plazo N° 01 y cronograma de ejecución de obra (PERT-CPM) por la ejecución de la obra: “Remodelación del sistema de abastecimiento de agua potable en la optimización de la captación quebrada Goncha, PTAP N° 01 antigua y PTAP nueva de la EPSSMU S.A.”	17-01-2024	Descargar ⬇
N° 002-2024-GG-EPSSMU S.A.	Aprobar el calendario de avance de obra, valorizado actualizado por ampliación de plazo N° 01, por la ejecución de la obra “Remodelación del sistema de abastecimiento de agua potable en la optimización de la captación quebrada Goncha, PTAP N° 01 antigua y PTAP nueva de la EPSSMU S.A.”	16-01-2024	Descargar ⬇
N° 001-2024-GG-EPSSMU S.A.	Aprobar el Plan Anual de Contrataciones de la EPSSMU S.A.	11-01-2024	Descargar ⬇

RESOLUCIONES DE GERENCIA COMERCIAL 2024

NÚMERO DE DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN
N° 011-2024-GC-EPSSMU S.A.	Declarar fundada la solicitud de cambio de categoría comercial a doméstica, a partir de mayo, junio y julio de 2024, del predio ubicado en el Jr. Nicolás de Piérola N° 260.	13-08-2024	Descargar ⬇
N° 010-2024-GC-EPSSMU S.A.	Declarar fundada la solicitud de cambio de categoría estatal a social, a partir de junio de 2024, del predio ubicado en el Jr. Lambayeque N° 321.	04-07-2024	Descargar ⬇
N° 009-2024-GC-EPSSMU S.A.	Declarar fundado el beneficio especial del cobro con descuento por los días 05, 22, 23 24, 25, 26 y 27 de junio de 2024, del consumo del servicio de agua potable y alcantarillado, en beneficio de los usuarios del sector San Luis Alto, de acuerdo a la tarifa doméstica vigente con consumo asignado.	04-07-2024	Descargar ⬇
N° 008-2024-GC-EPSSMU S.A.	Declarar fundado el beneficio especial del cobro con descuento por los días 06, 07, 27, 28, y 29 de mayo de 2024, del consumo del servicio de agua potable y alcantarillado, en beneficio de los usuarios del sector San Luis Alto, de acuerdo a la tarifa doméstica vigente con consumo asignado.	04-06-2024	Descargar ⬇
N° 007-2024-GC-EPSSMU S.A.	Declarar fundada la solicitud de cambio de categoría comercial a doméstica, a partir de mayo de 2024, del predio ubicado en el Jr. Higos Urco N° 214.	23-05-2024	Descargar ⬇
N° 006-2024-GC-EPSSMU S.A.	Declarar fundado el beneficio especial, del cobro con descuento por los días 03, 04, 21, 22 y 23 de abril de 2024, del consumo del servicio de agua potable y alcantarillado, en beneficio de los usuarios del sector San Luis Alto, de acuerdo a la tarifa doméstica vigente con consumo asignado.	21-05-2024	Descargar ⬇
N° 005-2024-GC-EPSSMU S.A.	Declarar fundado el beneficio especial, del cobro con descuento, los días 01, 02, 03, 04, 19 y 20 de marzo de 2024, del consumo del servicio de agua potable y alcantarillado, en beneficio de los usuarios del sector San Luis Alto, de acuerdo a la tarifa doméstica vigente con consumo asignado.	03-03-2024	Descargar ⬇
N° 003-2024-GC-EPSSMU S.A.	Declarar fundado el beneficio especial, del cobro con descuento, los días 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 28, y 29 de febrero de 2024, del consumo del servicio de agua potable y alcantarillado, en beneficio de los usuarios del sector San Luis Alto, de acuerdo a la tarifa doméstica vigente con consumo asignado.	08-03-2024	Descargar ⬇
N° 002-2024-GC-EPSSMU S.A.	Declarar fundado el beneficio especial, del cobro con descuento, los días 09, 10, 22, 23 y 30 de enero de 20224, del consumo del servicio de agua potable y alcantarillado, en beneficio de los usuarios del sector San Luis Alto, de acuerdo a la tarifa doméstica vigente con consumo asignado.	05-03-2024	Descargar ⬇
N° 001-2024-GC-EPSSMU S.A.	Declarar fundada la solicitud de cambio de categoría, comercial a doméstica, a partir de noviembre de 2023, del predio ubicado en el Jr. Las Delicias N° 700.	25-01-2024	Descargar ⬇

RESOLUCIONES GERENCIA GENERAL 2023

NÚMERO DE DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN
N° 143-2023-GG-EPSSMU S.A.	Formalizar internamente en el ámbito de la EPSSMU S.A., el mandato judicial contenido en Resolución 06 del Expediente N° 00050-2022-0-0107-JR-LA-01, de tal manera que se haga efectivo el pago a los trabajadores del bono de S/. 200.00 por mes, desde enero hasta octubre de 2024.	28-12-2023	Descargar ⬇
N° 142-2023-GG-EPSSMU S.A.	Designar como responsable de la Actualización del Portal de Transparencia Estándar de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal de Utcubamba (EPSSMU S.A.) al señor Samuel Contreras Acuña.	28-12-2023	Descargar ⬇
N° 141-2023-GG-EPSSMU S.A.	Designar al Gerente de Asesoría Jurídica como supervisor responsable a cargo de brindar capacitación, orientación, asistencia técnica a los órganos y unidades para la implementación del Sistema de Control Interno.	28-12-2023	Descargar ⬇
N° 140-2023-GG-EPSSMU S.A.	Aprobar la prestación adicional de obra N° 01 del contrato de ejecución de obra N° 001-2023-GAF/LOG: “Remodelación del sistema de abastecimiento de agua potable en la optimización de la captación quebrada Goncha, PTAP N° 01 Antigua y PTAP Nueva de la EPSSMU S.A.”	28-12-2023	Descargar ⬇
N° 139-2023-GG-EPSSMU S.A.	Autorizar el pago de la Valorización N° 01 por mayores metrados de la obra “Remodelación del sistema de abastecimiento de agua potable en la optimización de la captación quebrada Goncha, PTAP N° 01 Antigua y PTAP Nueva de la EPSSMU S.A.”	28-12-2023	Descargar ⬇
N° 138-2023-GG-EPSSMU S.A.	Aprobar el Plan de Continuidad Operativa 2023-2024 de la EPSSMU S.A.	28-12-2023	Descargar ⬇
N° 137-2023-GG-EPSSMU S.A.	Aprobar la Directiva N° 001-2024-EPSSMU S.A. “Medidas de Austeridad, disciplina, calidad del gasto público y de ingresos del personal en la EPS, para el ejercicio fiscal 2024”.	27-12-2023	Descargar ⬇
N° 135-2023-GG-EPSSMU S.A.	Aprobar el Plan Anual de Valores Máximos Admisibles de la EPSSMU S.A. para el año 2024.	27-12-2023	Descargar ⬇
N° 134-2023-GG-EPSSMU S.A.	Aprobar las modificaciones contractuales, en el marco de aplicación del 8.1 y 8.2 del DEL 1553, al Contrato de Ejecución de Obra N° 001-2023-GAF/LOG y al Contrato de Consultoría de obra N° 004-2023-GAF/LOG; ambos relativos a la obra: “Remodelación del sistema de abastecimiento de agua potable en la optimización de la captación quebrada Goncha, PTAP N° 01 Antigua y PTAP Nueva de la EPSSMU S.A.”	21-12-2023	Descargar ⬇
N° 133-2023-GG-EPSSMU S.A.	Conformar la comisión negociadora de la EPSSMU S.A. para que la empresa sea parte del inicio de las negociaciones promovidas por el Sindicato SITAPAU, respecto a la negociación colectiva 2023-2024.	20-12-2023	Descargar ⬇
N° 130-2023-GG-EPSSMU S.A.	Aprobar con eficacia anticipada desde el 07/12/2023, el Plan de Trabajo para la toma de inventario físico de los bienes muebles de almacén, de propiedad, PTAP, equipos, vehículos y maquinaria, e inventario de bienes inmuebles de la EPSSMU S.A. para el año fiscal 2023.	20-12-2023	Descargar ⬇
N° 129-2023-GG-EPSSMU S.A.	Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), de ingresos correspondiente al año fiscal 2024 de la EPSSMU S.A., aprobado por el CDT de la Eps.	15-12-2023	Descargar ⬇
N° 128-2023-GG-EPSSMU S.A.	Autorizar a la CPC Vilma Miranda Reyna, contadora general de la EPSSMU S.A. a que presente libros electrónicos a la SUNAT, correspondientes al periodo comprendido entre enero del 2020 a setiembre del 2023.	11-12-2023	Descargar ⬇
N° 127-2023-GG-EPSSMU S.A.	Conformar la Comisión de inventario al 31/12/2023.	30-11-2023	Descargar ⬇
N° 126-2023-GG-EPSSMU S.A.	Aprobar y autorizar la incorporación de mayores ingresos públicos provenientes de saldos de balance 2022, en el presupuesto institucional de la EPSSMU S.A. para el año fiscal 2023.	30-11-2023	Descargar ⬇
N° 125-2023-GG-EPSSMU S.A.	Conformar el equipo para el avance de inventario físico de bienes de almacén y bienes de activos fijos al 31/12/2023.	30-11-2023	Descargar ⬇
N° 124-2023-GG-EPSSMU S.A.	Suspender los efectos de la RGG 102-2020/EPSSMU S.A./GG de fecha 16/11/2020.	28-11-2023	Descargar ⬇
N° 080-2023/EPSSMU S.A./GG	Declarar infundado el pedido del usuario Gerardo Tafur Estela, quien solicita descuento por servicio de agua potable y alcantarillado en abril de 2023.	06-07-2023	Descargar ⬇
N° 072-2023/EPSSMU S.A./GG	Aprobar la conformación del grupo comando para la gestión de la continuidad operativa de la EPSSMU S.A.	08-06-2023	Descargar ⬇
N° 071-2023/EPSSMU S.A./GG	Designar a la Gerencia de Operaciones de la EPSSMU S.A. como unidad orgánica a cargo de la Gestión de Continuidad Operativa en la EPS.	07-06-2023	Descargar ⬇
N° 070-2023/EPSSMU S.A./GG	Aprobar el calendario de avance de obra valorizado, y el cronograma de ejecución de obra actualizada de la IOARR “Renovación de la red de distribución y conexiones domiciliarias de agua potable de los jirones Augusto B. Leguía C-02 y c-03, Jr. Inca Garcilazo de la Vega C-03 y C-04, del sector Pueblo Viejo, distrito de Bagua Grande CUI 2564712.	25-05-2023	Descargar ⬇
N° 069-2023/EPSSMU S.A./GG	Aprobar la suscripción del convenio entre a EPSSMU S.A. y el OTASS para efectos de la ejecución de la ficha IOARR denominada “Remodelación de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, en el (la)	24-05-2023	Descargar ⬇
N° 059-2023/EPSSMU S.A./GG	Designar a partir de la fecha al Ing. Limbert Alcántara Bautista-Gerente de Operaciones y al Ing. Henry Hurtado Collantes-Coordinador de Proyectos de la EPSSMU S.A., como integrantes del Equipo Técnico para la Actualización, Seguimiento de la Implementación del Plan Regional de Saneamiento Amazonas 2023-2027.	15-05-2023	Descargar ⬇
N° 058-2023/EPSSMU S.A./GG	Dejar sin efecto la Resolución de Gerencia General N° 099-2022/EPSMU S.A./G.G. que aprobó reconformar el Equipo de Gobierno Corporativos de la EPS.	15-05-2023	Descargar ⬇
N° 057-2023/EPSSMU S.A./GG	Declarar fundado el beneficio especial del cobro con descuento por los días 01, 02, 03, 21, 22, 23 y 24 de abril de 2023 por el concepto del consumo del servicio de agua potable y alcantarillado en beneficio de los usuarios del sector San Luis Alto.	10-05-2023	Descargar ⬇
N° 056-2023/EPSSMU S.A./GG	Expresar reconocimiento y felicitación a nombre de la EPSSMU S.A. al trabajador Rigoberto Castillo Salazar, por su desempeño meritorio de sus funciones que contribuyen al bienestar y desarrollo de la entidad.	28-04-2023	Descargar ⬇
N° 055-2023/EPSSMU S.A./GG	Designar a partir de la fecha al Ing. Limbert Alcántara Bautista, Gerente de Operaciones de la EPSSMU S.A. como gestor Infobras.	27-04-2023	Descargar ⬇
N° 054-2023/EPSSMU S.A./GG	Declarar infundada la petición presentada por el usuario Ernesto Delgado Rivas, por facturación elevada.	25-04-2023	Descargar ⬇
N° 053-2023/EPSSMU S.A./GG	Declarar infundada la petición presentada por el usuario César Pezo Elgregen, por facturación elevada.	25-04-2023	Descargar ⬇
N° 052-2023/EPSSMU S.A./GG	Declarar infundada la petición presentada por la usuaria Lizbeth Ramírez Quiñones, mediante el cual formulaba reclamo por facturación elevada.	25-04-2023	Descargar ⬇
N° 051-2023/EPSSMU S.A./GG	Declarar infundada la petición presentada por el usuario José Melanio Peralta Zena, por facturación elevada.	25-04-2023	Descargar ⬇
N° 050-2023/EPSSMU S.A./GG	Aprobar las bases del expediente técnico de contratación para la adquisición de materiales para la instalación de 2 513 medidores de 15 mm para la EPSSMU S.A.	25-04-2023	Descargar ⬇
N° 049-2023/EPSSMU S.A./GG	Declarar fundado el beneficio especial, del cobro con descuento, por los días 20, 21 y 31 de marzo de 2023, en beneficio de los usuarios del sector San Luis Alto.	13-04-2023	Descargar ⬇
N° 048-2023/EPSSMU S.A./GG	Conformar el comité de Selección de Adjudicación Simplificada N° 001-2023-EPSSMU S.A./CS-1 para la “Adquisición de accesorios para la instalación de 2,513 medidores de 15 mm por el monto de S/. 130,246.90 de la EPSSMU S.A.	13-04-2023	Descargar ⬇
N° 047-2023/EPSSMU S.A./GG	Dar inicio al proceso para la formulación del PEI de la EPSSMU S.A.	04-04-2023	Descargar ⬇
N° 046-2023/EPSSMU S.A./GG	Dejar sin efecto el Reglamento de Organización y Funciones-ROF y el Organigrama de la EPSSMU S.A., que fueron aprobados en Sesión Extraordinaria N° 001-2022.	31-03-2023	Descargar ⬇
N° 045-2023/EPSSMU S.A./GG	Aprobar el Plan de Residuos Sólidos de la EPSSMU S.A.	29-03-2023	Descargar ⬇
N° 044-2023/EPSSMU S.A./GG	Aprobar el Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 de la EPSSMU S.A.	29-03-2023	Descargar ⬇
N° 043-2023/EPSSMU S.A./GG	Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la EPSSMU S.A.	29-03-2023	Descargar ⬇
N° 039-2023/EPSSMU S.A./GG	Aprobar las bases del expediente de contratación del servicio de alquiler de inmueble para el funcionamiento de oficinas administrativas y almacén de la EPSSMU S.A.	29-03-2023	Descargar ⬇
N° 038-2023/EPSSMU S.A./GG	Aprobar el expediente de contratación para la adquisición de materiales para la instalación de 2 513 medidores de 15 mm para la EPSSMU S.A.	27-03-2023	Descargar ⬇
N° 035-2023/EPSSMU S.A./GG	Aprobar el expediente de “Contratación del servicio de arrendamiento de local para el funcionamiento de la Dirección General de Políticas y Regulación de Construcción y Saneamiento para la EPSSMU S.A.	27-03-2023	Descargar ⬇
N° 034-2023/EPSSMU S.A./GG	Aprobar la aplicación del procedimiento de selección de contratación directa, por la configuración del supuesto de arrendamiento de bienes inmuebles.	23-03-2023	Descargar ⬇
N° 033-2023/EPSSMU S.A./GG	Aprobar la primera modificación del Plan Anual de Contrataciones de la EPSSMU S.A. para el 2023, incluyendo el proceso de adjudicación simplificada para la adquisición de accesorios para la instalación de medidores de 15 mm.	20-03-2023	Descargar ⬇
N° 032-2023/EPSSMU S.A./GG	Aprobar el levantamiento de la suspensión de la ejecución del plazo del contrato aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 064-2022/EPSSMU S.A./GG de fecha 15 de julio de 2022.	10-03-2023	Descargar ⬇
N° 031-2023/EPSSMU S.A./GG	Aprobar Directiva sobre “Procedimientos para Gestión del Fondo de Caja Chica de EPSSMU S.A.	10-03-2023	Descargar ⬇
N° 030-2023/EPSSMU S.A./GG	Declarar fundado el beneficio especial del cobro con descuento durante febrero de 2023, por 04 días de los predios ubicados en el sector San Luis Alto de Bagua Grande.	10-03-2023	Descargar ⬇
N° 029-2023/EPSSMU S.A./GG	Declarar fundado el pedido sobre suspensión de la facturación por pago adicional por exceso de concentración de parámetros VMA, desde diciembre de 2022.	10-03-2023	Descargar ⬇
N° 028-2023/EPSSMU S.A./GG	Declarar fundado el pedido sobre suspensión de la facturación por pago adicional por exceso de concentración de parámetros VMA, desde diciembre de 2022.	10-03-2023	Descargar ⬇
N° 027-2023/EPSSMU S.A./GG	Declarar fundado el pedido sobre suspensión de la facturación por pago adicional por exceso de concentración de parámetros VMA, desde diciembre de 2022.	10-03-2023	Descargar ⬇
N° 026-2023/EPSSMU S.A./GG	Aprobar el plan de mejoras de la gestión operacional (PMGO) – 2023 de la Eps EPSSMU S.A.	24-02-2023	Descargar ⬇
N° 025-2023/EPSSMU S.A./GG	Aprobar la conformidad del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Eps EPSSMU S.A.	24-02-2023	Descargar ⬇
N° 024-2023/EPSSMU S.A./GG	Otórguese la licencia con goce de haberes al señor Gregorio Caro Nevado, por el término de 30 días calendario, siendo que la presente se ejecuta con eficacia anticipada, licencia que tuvo su periodo del 02/01/2023 al 31/01/2023	16-02-2023	Descargar ⬇
N° 023-2023/EPSSMU S.A./GG	Ejecutar lo dispuesto en las resoluciones judiciales expedidas en los procesos judiciales promovidos y señalados en presente resolución y en consecuencia de ello, incorpórese a los demandantes en la planilla única sujeto al régimen privado del D.L. N° 728.	16-02-2023	Descargar ⬇
N° 022-2023/EPSSMU S.A./GG	Declarar fundado el beneficio especial para el usuario Coronel Romero Flavio H. para octubre 2022.	13-02-2023	Descargar ⬇
N° 021-2023/EPSSMU S.A./GG	Declarar fundado el beneficio especial, del cobro con descuento durante enero de 2023 por 07 días.	13-02-2023	Descargar ⬇
N° 021-2023/EPSSMU S.A./GG	Autorizar un crédito suplementario en el presupuesto institucional correspondiente al 2023, por la suma de S/. 309,338.00, para servicios de agua potable.	08-02-2023	Descargar ⬇
N° 019-2023/EPSSMU S.A./GG	Autorizar un crédito suplementario en el presupuesto institucional correspondiente al 2022, por la suma de S/. 2,134,119.00, para servicios de alcantarillado.	08-02-2023	Descargar ⬇
N° 018-2023/EPSSMU S.A./GG	Autorizase un crédito suplementario en el presupuesto institucional correspondiente al año fiscal 2023, por la suma de S/. 2,361,266.00, para “Remodelación del sistema de abastecimiento de agua potable, en el (la) optimización de la captación quebrada Goncha, PTAP N° 01, antigua y PTAP nueva de la EPSSMU S.A.	08-02-2023	Descargar ⬇
N° 017-2023/EPSSMU S.A./GG	Autorizase un crédito suplementario en el presupuesto institucional correspondiente al año fiscal 2023, por la suma de S/. 158,202.00	08-02-2023	Descargar ⬇
N° 016-2023/EPSSMU S.A./GG	Autorizase un crédito suplementario en el presupuesto institucional correspondiente al año fiscal 2023, por la suma de S/. 309,338.00	08-02-2023	Descargar ⬇
N° 016-2023/EPSSMU S.A./GG	Beneficio especial para el usuario Coronel Romero Flavio H. para octubre 2022	13-02-2023	Descargar ⬇
N° 015-2023/EPSSMU S.A./GG	Autorizase un crédito suplementario en el presupuesto institucional correspondiente a año fiscal 2023, por la suma de S/. 331,408.00	08-02-2023	Descargar ⬇
N° 014-2023/EPSSMU S.A./GG	Declarar la nulidad de oficio y retrotraer hasta la etapa de absolución de consultas y observaciones e integración de bases el procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N° 04-2022-EPSSMU/CS-PRIMERA CONVOCATORIA, para la ejecución de la obra ” Renovación de la Red de Distribución y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable de los jirones Augusto B. Leguía C-02 y C-03, Inca Garcilazo de la Vega C-03 y C-04 del sector Pueblo Viejo, Bagua Grande, Utcubamba, Amazonas.	07-02-2023	Descargar ⬇
N° 013-2023/EPSSMU S.A./GG	Declarar fundado el beneficio especial de la anulación de la facturación de septiembre y octubre de 2022 para el usuario Pinedo Bernal Segundo Clodomiro.	02-02-2023	Descargar ⬇
N° 012-2023/EPSSMU S.A./GG	Declarar fundado el beneficio especial de la anulación de la facturación de noviembre y diciembre de 2022 para el usuario Quiñones Vásquez Marina.	02-02-2023	Descargar ⬇
N° 011-2023/EPSSMU S.A./GG	Declarar fundado el beneficio especial de la anulación de la facturación de septiembre a diciembre de 2022 para el usuario Vilca Tenorio María del Pilar.	02-02-2023	Descargar ⬇
N° 010-2023/EPSSMU S.A./GG	Declarar fundado el beneficio especial para el usuario Monteza Sánchez Sarita Edith , durante octubre de 2022.	02-02-2023	Descargar ⬇
N° 009-2023/EPSSMU S.A./GG	Declarar fundado el beneficio especial para el usuario Tantaleán Chingo María Luz Elena, durante octubre de 2022.	02-02-2023	Descargar ⬇
N° 008-2023/EPSSMU S.A./GG	Ratificar al coordinador y suplente para las acciones de brindar atención, seguimiento, absolución oportuna y eficaz a los requerimientos, coordinación, planificación previa y participación en las acciones de supervisión dispuestas por SUNASS para el año 2023; y designación del responsable de informática para el envío de información del sistema SICAP vía FTP, para el año 2023.	19-01-2023	Descargar ⬇
N° 007-2023/EPSSMU S.A./GG	Aprobar la conformación de la comisión negociadora de la EPSSMU S.A.	10-01-2023	Descargar ⬇
N° 006-2023/EPSSMU S.A./GG	Declarar fundado el pedido sobre suspensión de la facturación por pago adicional, por exceso de concentración de los parámetros de VMA, desde diciembre hasta que el usuario presente un análisis de la muestra desde un laboratorio acreditado por INACAL.	10-01-2023	Descargar ⬇
N° 005-2023/EPSSMU S.A./GG	Declarar fundado el beneficio especial del cobro con descuento durante diciembre 2022 por 04 días, del servicio de agua potable y alcantarillado de acuerdo a la tarifa doméstica.	10-01-2023	Descargar ⬇
N° 004-2023/EPSSMU S.A./GG	Declarar fundado el beneficio especial para el usuario Neyra Castillo Nicolás durante octubre de 2022.	10-01-2023	Descargar ⬇
N° 002-2023/EPSSMU S.A./GG	Declarar fundado el beneficio especial para los usuarios en los sectores: Gonchillo Alto, La Libertad, Morerilla Baja, San Martín Alto, San Luis Alto, Pueblo Viejo, Gonchillo Bajo, Visalot Alto y Las Brisas.	02-01-2023	Descargar ⬇
N° 001-2023/EPSSMU S.A./GG	Aprobar la reconformación del equipo técnico para la elaboración del Plan de Acciones de Urgencia (PAU) de EPSSMU S.A.	02-01-2023	Descargar ⬇

RESOLUCIONES GERENCIA COMERCIAL 2023

NÚMERO DE DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN
N° 016-2023-GC-EPSSMU S.A.	Declarar fundada la solicitud de cambio de categoría comercial a doméstica, a partir de noviembre 2023, del predio ubicado en la Av. Mariano Melgar N° 577, sector Visalot Bajo.	28-11-2023	Descargar ⬇
N° 015-2023-GC-EPSSMU S.A.	Declarar infundado el reclamo presentado por el Sr. Mario Ortiz Moisés Lázaro, concerniente al cambio de categoría comercial a doméstica en el predio ubicado en el Jr. Nicolás de Piérola N° 227 del sector Pueblo Viejo.	15-11-2023	Descargar ⬇
N° 014-2023-GC-EPSSMU S.A.	Declarar fundada la solicitud de cambio de categoría comercial a doméstica, presentada por el usuario Cumpa Gastulo Víctor, en el predio ubicado en la Av. Chachapoyas N° 2174, considerando que a partir de noviembre se cambie a categoría mixta.	09-11-2023	Descargar ⬇
N° 013-2023-GC-EPSSMU S.A.	Declarar fundada la solicitud de cambio de categoría comercial a doméstica a partir de octubre de 2023, del predio ubicado en el Jr. Mariscal Castilla N° 413, sector Visalot Bajo.	09-11-2023	Descargar ⬇
N° 012-2023-GC-EPSSMU S.A.	Declarar infundado el reclamo presentado por la Sra. Arroyo Oyola Martha, concerniente al cambio de categoría comercial a doméstica en el predio ubicado en el Jr. Leoncio Prado N° 101 del sector Pueblo Nuevo.	09-11-2023	Descargar ⬇
N° 010-2023-GC-EPSSMU S.A.	Declarar fundada la suspensión del cobro de los VMA, a partir de octubre 2023, del predio ubicado en el Jr. Angamos N° 433, del sector Pueblo Nuevo.	30-10-2023	Descargar ⬇
N° 009-2023-GC-EPSSMU S.A.	Declarar fundada la solicitud de cambio de categoría comercial a doméstica, desde octubre de 2023, presentada por la usuaria Arroyo Oyola Martha.	24-10-2023	Descargar ⬇
N° 008-2023-GC-EPSSMU S.A.	Declarar fundada la solicitud de cambio de categoría comercial a doméstica, desde octubre de 2023, presentada por el usuario Gonzáles Cardozo Máximo.	24-10-2023	Descargar ⬇
N° 007-2023-GC-EPSSMU S.A.	Declarar fundada la solicitud de cambio de categoría comercial a doméstica, desde octubre de 2023, presentada por el usuario Palacios Cubas Juan Félix.	24-10-2023	Descargar ⬇
N° 006-2023-GC-EPSSMU S.A.	Declarar fundada la solicitud de cambio de categoría comercial a doméstica, desde octubre de 2023, presentada por el usuario León Pravia Hilario.	13-10-2023	Descargar ⬇
N° 005-2023-GC-EPSSMU S.A.	Declarar fundada la solicitud de cambio de categoría comercial a doméstica, desde octubre de 2023, presentada por la usuaria Barturén Altamirano Elizabeth.	13-10-2023	Descargar ⬇
N° 004-2023-GC-EPSSMU S.A.	Declarar fundado el reclamo N° 2023-004553, por el usuario Ramírez Gonzáles David, sobre el descuento por los meses setiembre a diciembre de 2022.	13-10-2023	Descargar ⬇
N° 003-2023-GC-EPSSMU S.A.	Declarar fundado el reclamo N° 2023-004553, por el usuario Ramírez Gonzáles David, sobre el descuento por los meses setiembre a diciembre de 2022.	13-10-2023	Descargar ⬇
N° 002-2023-GC-EPSSMU S.A.	Declarar fundado el reclamo N° 2023-005413, por el usuario Araujo Manosalva David, sobre el cambio de categoría estatal a doméstico.	13-10-2023	Descargar ⬇